ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para execução de Reforma da Praça, na Rua Prefeito José Morales Agudo, conforme o Plano de Trabalho, Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico–Desembolso e Memorial Descritivo da Obra, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Termo de Convênio nº 101567/2026, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais – Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais, e o Município de Parapuã.

contratação de empresa especializada para a execução das obras de reforma do Terminal Rodoviário do Município de Monte Aprazível/SP, com utilização parcial de recursos provenientes do Convênio nº 100842/2026, celebrado entre o Estado de São Paulo e o Município

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO QUIOSQUE ESTRELA, LOCALIZADO NO PARQUE DO POVO, NO MUNICÍPIO DE MERIDIANO-SP

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação para prédio núcleo de atendimento educacional especializado e fisioterapia (NAEEF), com fornecimento de material, conforme especificações contidas no memoria descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projetos técnicos e demais anexos.

Contratação de empresa especializada para executar obra de REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA – Convenio nº 100540/2025, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governança e Relações Institucionais – Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais.

Contratação de empresa para execução de obras e serviços comuns de engenharia para manutenção e adequação da pintura da pista de skate Praça da Juventude (Praça Albano Ventura), Bairro Dona Amélia, Araçatuba/SP.

A presente contratação tem por objeto a execução de reforma parcial das instalações da Câmara Municipal de Queiroz, conforme projeto arquitetônico e memorial descritivo anexos, abrangendo intervenções voltadas à readequação dos sanitários masculino e feminino, melhorias na acessibilidade, substituição de pisos e revestimentos, reparo e regularização de estruturas existentes, instalações hidráulicas e elétricas, além da implantação de novos elementos de acabamento, mobiliário fixo e sinalização.O escopo contempla a execução dos seguintes serviços:• Readequação completa dos sanitários masculino e feminino, com instalação de barras de apoio, bancadas acessíveis e louças sanitárias conforme a ABNT NBR 9050;• Substituição dos revestimentos cerâmicos e pisos em todos os ambientes listados no projeto (Entrada, Recepção, Jurídico, Plenário, Secretaria, etc.);• Regularização e nivelamento de pisos em ambientes com desníveis;• Execução de revestimentos em porcelanato técnico natural, com rodapés embutidos e soleiras em granito;• Instalação de novas portas de madeira, louças sanitárias, bancadas, espelhos, barras de apoio, torneiras e acessórios;• Reforma e/ou complementação das instalações elétricas e hidráulicas;• Instalação de placas de sinalização em PVC e elementos de paisagismo (forração vegetal);• Pintura, limpeza final e recolhimento de entulho.A CONTRATADA será responsável pelo planejamento e execução técnica e administrativa de todas as etapas da obra, de acordo com o cronograma, os projetos executivos e as especificações técnicas constantes deste memorial. Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, e os serviços deverão ser realizados conforme as normas da ABNT vigentes, garantindo funcionalidade, segurança, durabilidade e acessibilidade universal.

Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos: Documento de Formalização de Demanda;Estudo Técnico Preliminar;Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; eTermo de Referência.

Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos: Documento de Formalização de Demanda;Estudo Técnico Preliminar;Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; eTermo de Referência.

Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos: Documento de Formalização de Demanda;Estudo Técnico Preliminar;Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; eTermo de Referência.

CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE UMA AMPLIACAO CONTENDO 136 34M DA EMEB SARGENTO EDGARD PONTIERI.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA LOURIVAL PEDRO DE COUTO, AO LADO DO CÉU DAS ARTES, NO BAIRRO RESIDENCIAL 2000, NO MUNICÍPIO DE UBERABA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS.

Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos: Documento de Formalização de Demanda;Estudo Técnico Preliminar;Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; eTermo de Referência.

Contratação de empresa especializada para a reforma do Centro Esportivo Praça Jorge Assumpção

Contratação de empresa especializada para reforma na Praça São João.

Contratação de empresa especializada para reforma da Praça Vitalino Carlos de Araujo na Vila Araujo.

Contratação de empresa para execução de serviços destinados à conservação, reparação e manutenção da Praça João Pessoa (500 anos)

Contratação de empresa para construção de estacionamento na Represa Municipal “Lavinio Luchesi”.

Contratação de empresa para realização de reforma no telhado e execução de sistema de combate a incêndio na Escola Municipal Feliciano Sales Cunha

Contratação de empresa para realização de reforma no telhado e execução de sistema de combate a incêndio na Escola Municipal Raul Vieira Luz

Contratação de empresa especializada para a reforma do Centro Esportivo Praça Jorge Assumpção

Constitui objeto do presente Contrato, a execução de reforma do piso da CEIM Francisco Dráusio, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a realização dos serviços, conforme Concorrência Eletrônica nº 001/2024 – Processo nº 006/2024, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.